Algemene Voorwaarden
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2026
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en diensten van Avant Garde Afbouw, handelend onder de naam Badkamer Renovatie, gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67228275.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Badkamer Renovatie.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2 – Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Een offerte is gebaseerd op de op dat moment bekende informatie. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, kunnen deze als meerwerk worden uitgevoerd en gefactureerd.
Kennelijke fouten, vergissingen, drukfouten en prijsfouten in offertes, advertenties of op de website binden Badkamer Renovatie niet.
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand zodra een offerte schriftelijk, digitaal of mondeling is geaccepteerd.
Badkamer Renovatie behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Artikel 4 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in belastingen, materiaalprijzen, transportkosten, grondstofprijzen of overheidsmaatregelen mogen worden doorberekend.
Artikel 5 – Betaling
Facturen dienen binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
Badkamer Renovatie heeft het recht werkzaamheden op te schorten zolang openstaande facturen niet zijn voldaan.
Artikel 6 – Meerwerk
Werkzaamheden die niet expliciet zijn opgenomen in de offerte worden beschouwd als meerwerk.
Meerwerk kan mondeling, telefonisch, per e-mail of via WhatsApp worden overeengekomen.
Meerwerk wordt afzonderlijk gefactureerd.
Artikel 7 – Uitvoering van werkzaamheden
Badkamer Renovatie voert werkzaamheden naar beste inzicht en vakmanschap uit.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werkruimte toegankelijk en veilig is.
Eventuele vertraging als gevolg van omstandigheden buiten de invloed van Badkamer Renovatie komt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 8 – Planning en oplevering
Opgegeven planningen, uitvoeringsdata en oplevertermijnen zijn indicatief.
Overschrijding van een planning geeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of korting op de factuur.
Artikel 9 – Materialen
Badkamer Renovatie kan werken met materialen die door opdrachtgever of derden zijn geleverd.
Badkamer Renovatie is niet aansprakelijk voor defecten, schade, vertragingen, kleurverschillen, maatverschillen of kwaliteitsproblemen van door derden geleverde materialen.
Voor producten, sanitair, tegels, meubels, spiegels, verlichting, kranen en overige materialen geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de betreffende leverancier of fabrikant.
Artikel 10 – Tegelwerk, kitwerk en afwerking
Kleine afwijkingen in kleur, structuur, voegbreedte, glans, maatvoering, kitwerk en tegelwerk zijn gebruikelijk binnen de bouwsector en vormen geen gebrek.
Kleine onregelmatigheden geven geen recht op herstel, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 11 – Verborgen gebreken
Badkamer Renovatie is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die voorafgaand aan de werkzaamheden niet zichtbaar waren.
Hieronder vallen onder andere:
- lekkages achter wanden
- schimmelvorming
- constructieve gebreken
- houtrot
- verzakkingen
- asbest
- ondeugdelijke leidingen
- gebrekkige installaties van derden
Indien dergelijke gebreken worden ontdekt kunnen aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 12 – Garantie
Eventuele garantie heeft uitsluitend betrekking op werkzaamheden die rechtstreeks door Badkamer Renovatie zijn uitgevoerd.
Garantie heeft uitsluitend betrekking op aantoonbare uitvoeringsfouten.
Garantie geldt nadrukkelijk niet voor:
- materialen van derden
- fabrieksfouten
- normale slijtage
- verkleuringen
- kalkaanslag
- beschadigingen
- scheurvorming door werking van gebouwen
- schade veroorzaakt door derden
- verkeerd gebruik
- onvoldoende onderhoud
Voor geleverde producten geldt uitsluitend de garantie van de betreffende fabrikant of leverancier.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Badkamer Renovatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
Indien een aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
Badkamer Renovatie is nooit aansprakelijk voor:
- gevolgschade
- bedrijfsschade
- winstderving
- omzetverlies
- verblijfskosten
- vervangende woonruimte
- hotelkosten
- gemiste inkomsten
- emotionele schade
- indirecte schade
Artikel 14 – Overmacht
Badkamer Renovatie is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
- extreme weersomstandigheden
- ziekte
- stakingen
- transportproblemen
- materiaaltekorten
- storingen
- overheidsmaatregelen
- oorlog
- pandemieën
Artikel 15 – Klachten
Klachten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
Klachten schorten betalingsverplichtingen niet op.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden krijgt Badkamer Renovatie eerst de gelegenheid de klacht zelf op te lossen.
Artikel 16 – Foto’s en referenties
Badkamer Renovatie heeft het recht om gerealiseerde projecten te fotograferen en te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij opdrachtgever vooraf schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 17 – Website en informatie
Aan informatie, afbeeldingen, impressies, voorbeelden, teksten, prijzen en afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Getoonde foto’s dienen uitsluitend ter illustratie.
Artikel 18 – Privacy
Persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving en de privacyverklaring van Badkamer Renovatie.
Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Avant Garde Afbouw
Handelend onder de naam Badkamer Renovatie
Kwikstaartlaan 42
3704 GS Zeist
KvK: 67228275
E-mail: info@badkamerrenovatiedenbosch.nl
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2026.